先进纸基材料创新中心项目勘察设计施工总承包招标公告

（略）项目勘察设计施工
总承包
城
招标公告
招标人：（略）
城
魔理有限
招标代理：（略）
设
（略）项目勘察设计施工总承包招标公告
根据广东省企业投资项目备案证（（略）：（略）-（略））批
准，科学城（广州）（略）项目勘察设计施
工总承包进行公开招标，选定承包人。
一、项目名称：（略）
二、招标单位：（略）
联系人：（略）
联系地址：（略）
招标代理：（略）
联系人：（略）
联系地址：（略）
招标监督机构：广州（略）（（略）（略）建设工程招
投标管理办公室），广州（略）行政审批局
监督电话：（略）
联系地址：（略）
三、建设地点：（略）
北角位置。
四、项目概况：
1、建设规模及内容：
项目建设为3层丙类厂房，毛坏，用地面积：3135.8m²，基地面积：1473.5m²，
建筑面积4420.5m²，地上3层，无地下室；首层6.0m，二层9.1m，三层7.1m，建成
后作为办公、科研及产业化场所。具体内容以发包人或政府部门审批为准。
本工程项目投资估算约为2660.40万元，其中：土建投资1987.68万元。
体内容详见招标文件及合同协议书）：
2.1勘察部分
完成本项目规划红线图范围内所需的所有勘察工作：包括但不限于地质、测量、
钻探、详勘工作、水文地质及地下综合管线勘察、超前钻（如果有）等工作。按相关
要求包工、包料、包安全、包水电，包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查，包
配合设计阶段和施工阶段的技术支持和服务，包验收以及其他相关的技术支持和服务。
（如中标人不具备项目中各专业部分的相应资质（主体勘察资质外），中标人应在征
得发包人同意后将相关专业分包给具备相应资质的单位：（略）
2.2设计部分
（略）设计范围及内容：
负责项目用地红线范围内的全过程全专业建筑设计工作，包含：方案设计、深化
方案设计、修建性详细规划设计及报批、单体报建图设计和报建图编制、初步设计（含
编制项目概算）、施工图设计、现场技术指导、服务与监督工作。内容主要包括但不限
于：
（1）负责编制方案设计及深化、报建，修建性详细规划设计及报批。
（2）负责编制初步设计（含编制项目设计概算），配合初步设计审查及设计概算
审核完成本项目招标范围内工程概算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作，还
包括各阶段方案比选、技术造型比选等的投资分析，根据发包人要求提供项目的成本
指标数据。
（3）负责规划用地红线范围内所有正式建筑（略）政配套工程各专业的施工图设
计，包括但不限于：1）建筑、结构、给排水、强电（含永久供电等）、弱电、通风、
空调、消防、燃气、幕墙施工图设计，2）室外配套工程、道路（含（略）接驳
（略）道路）、园林景观、（略）接驳（包括燃气、通讯、永久用（略）政给排水
等）、室外广场施工图设计，3）负责装修施工图设计（（略）域）、建筑节能、绿色
建筑、海（略）（如有）设计、BIM设计阶段应用。
（4）配合发包人办理项目建设工程规划许可证等规划报批、深基坑审查（如有）、
各专业报建、施工图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作，费用包含在本
工程投标下浮率中。
（5）负责配合沙盘模型制作、三维动画、效果图制作，费用包含在本工程投标下
浮率中。
（6）负责工程施工过程直至峻工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施
工进度要求，并按业主要求准备汇报材料。
（7）配合项目竣工图编制、签审工作，费用包含在本工程投标下浮率中。
（8）本工程实行限额设计、施工，设计、施工限额为￥1,788.91万元人民币（含
2
5%暂列金），单方造价限额4046.85元/平方米（含5%暂列金）。
（略）设计其他服务
（1）全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）。
（2）负责根据建设要求组织设计范围内各项专家设计评审，并承担设计评审所需
相关费用（不含施工图审查费用）。
（3）设计工作分包（含专业深化设计）前必须经甲方书面确认，未经确认的分包
单位：（略）
（略）其他设计：（如有）
2.3施工部分
（略）施工内容包括：按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进
行施工总承包，包括但不限于包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施
工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工总
承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等，包括但不限于：
（1）场地平整、土石方工程。
（2）土建工程：地基基础、主体结构、屋面工程、门窗工程、墙体工程、装修装
饰工程（（略）外场地、园林、绿化、环
境景观、园（略）接驳、围墙等。
（3）安装工程：电气工程（包括临时配电、高低压变配电工程、动力配电工程、
照明工程等）、给排水工程、消防工程、弱电工程（含智能化）、通风空调设备采购
与安装工程、电梯采购与安装工程、燃气工程、（略）接驳（包括但不限于燃气、
通讯、永久用（略）政给排水等）等。
（4）专业工程：包括但不限于钢结构、永久供电、智能化、幕墙、人防、泛光、
燃气、装修（（略）域）等施工，并负责向政府部门报建报批且保证验收通过。上述
专项设计如需深化，费用由中标人承担。
（5）办理施工阶段各项行政部门开工前置手续直至领取施工许可证，包括但不限
于施工建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、缴交劳动保证金手续（若有）、
施工合同备案手续、施工许可手续，并承担办理上述手续施工方的费用。
（6）组织竣工验收及办理备案手续，包括消防验收、规划验收、环保验收、防雷
验收、白蚁防治等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及施工单位：（略）
3
明，按要求编制竣工图、整理工程竣工验收资料并办理移交《建设工程档案验收合格
证》等，直至完成建设工程竣工验收备案。
（7）负责施工管理配合服务，对由发包人另行发包的其他工程无条件（无总包管
理配合费）提供配合服务工作，包括但不限于第三方检测等提供场地和使用临时设施
的配合工作。作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协
调工作。
（8）负责施工临时用水、临时用电、（略）、临时用地手续的办理、施工及产
生的费用（如报批阶段由发包人垫交应由承包人承担的费用，由承包人另行支付给发
包人）。
最终以招标文件、设计图纸、工程量清单内容及合同为准。
（略）施工其他服务（以下所有费用已包含在投标下浮率中）。
（1）负责预算、结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作;
（2）对需要专业分包的工程，承包人与专业分包单位：（略）
工作。同时承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、
文明措施对项目进行工程总承包管理，要求总包单位：（略）
好的形象；
（3）负责或配合办理工程开工至工程竣工验收备案所需的各项报建报批手续，包
括但不限于办理施工许可证（或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、
给排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收,
并承担办理上述手续施工方的费用；组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归
档工作
（4）负责做好迎检、观摩、现场会、开工、封顶、竣工等仪式的筹备工作;
（5）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、
公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管等。
（6）配合设计完善BIM以达到运维阶段要求。
2.4承包方式：（略）
价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、
包保修。综合单价包干，措施费项目包干。
本工程实行全过程限额设计施工，如因承包人和联合体成员原因导致建安工程费
突破限额目标额部分的费用、设计缺陷或联合体成员原因设计变更引起增加的费用，
由联合体各方共同承担。发包人有权根据实际情况对承包人的承包范围和承包工程量
进行适当调整，承包人不得有异议且不得要求发包人给予任何补偿。
2.5质量要求
勘察设计要求：符合《工程勘察质量评定办法》、《民用建筑设计质量评定标准》
《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》及《建设工程
质量管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到行业相关规范
技术标准等要求。
施工质量标准和目标要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定
要求及行业颁发的工程质量合格标准。
安全文明施工要求：合格。
3、工期：
总工期暂定为150日历天，（自发出本项目中标通知书之日起计）。
（1）勘察工期：15日历天，自发出本项目中标通知书之日起计。
（2）设计工期：45日历天，自发出本项目中标通知书之日起计。其中，承包人
应在中标通知书发出后_15日历天内完成方案设计，方案确定后_10日历天内完成初
步设计（含概算），初步设计审查批准后_15日历天内完成施工图设计，施工图设计
文件经审查发现问题后_10日历天内完成补充、修改。
（3）施工工期：_150日历天，自发出本项目中标通知书之日起计。
包含勘察设计各阶段[工程勘察（内容包含岩土工程勘察、工程测量、工程物探含
管线探测）、水文地质勘察工作、方案设计及修改、初步设计阶段（含概算）、施工
图设计阶段以及各阶段的相关报批审查时间等］；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、
安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各
阶段的相关报批、报建、检验、审查、备案等时间）。具体以招标人：（略）
准。
五、资金来源：企业自筹。
六、公告发布时间、投标登记及递交投标文件时间、开标时间
1、公告发布时间：
从2024年_月_日00时00分至2024年_月_日_时_分。
5
注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。
凡有意参加投标者，（略）网站下载电子招标文
件。
2、投标登记及递交电子投标文件时间
起始时间：2024年_月_日00时00分；
截止时间：2024年_月_日_时_分。
3、开标时间：2024年_月__日_时_分。
4、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相
关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交
投标文件截止时间的信息为准。
5、（略）（网址：（略））交易平
台递交电子投标文件。
投标人应在递交投标文件截止时间前，（略）（网址：
（略））（略）（略）上投标登记手续。
（略）关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。
详见：（略）（网址：（略））关于发布（略）
《房屋建（略）政基础设施工程全流程电子化项目专章》。
6、投标担保：
投标担保：叁拾伍万元，投标担保须在递交投标文件截止时间前完成缴纳，对
于联合体投标人，投标担保由联合体主办方缴纳。
七、招标文件获取：（略）
（略）网站发布。
（略）发布，视为发售给投标人，招标文件由投
（略）网站下载。
八、投标人合格条件：
1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；
2、投标人（或联合体各成员）均具有独立法人资格，按国家法律经营；
3、投标人（或联合体各成员）持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书；
4、投标人（若为联合体投标，指承担施工任务方）持有建设行政主管部门颁发的
安全生产许可证；
D
5、投标人同时具有承接本工程所需的勘察类、设计类和施工类资质：
5.1工程勘察资质：工程勘察综合资质；或工程勘察专业类（岩土工程）丙级（或
以上）资质：
香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范
围为符合本招标项目对工程勘察资质的要求；
5.2工程设计资质：工程设计综合资质，或建筑行业设计丙级（或以上）资质证
书，或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级（或以上）资质，或建筑设计事务所资质
证书；
香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业
务范围为：符合本招标项目对工程设计资质的要求。
注：1、国内申请人具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设
部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、
《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）、《工程设计
资质标准》（建市（2007）86号）、《住房城乡建设部关于促进建筑工程设计事务所
发展有关事项的通知》（建市（2016）261号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做
城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（（略）函（2022）361
（略））、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许
函（2022）846号）执行。
2、香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建
（粤建规范（2020）1号，详见链接：
（略）.cn/xxgk/wjtz/content/post_（略）.html）确定。
3、外国或澳门、台湾的勘察企业必须选择一家符合本项目工程勘察资质的企业进
行合作勘察。香港企业如不单独参加投标，也必须选择一家符合本项目工程勘察资质
的企业进行合作勘察。
4、外国或澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述设计条件的企业进行合作
设计。香港企业如不单独参加投标，也必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设
计。
5.3施工资质：建筑工程施工总承包叁级（或以上）资质；
6、投标人拟担任本工程：
6.1项目负责人【（兼施工负责人，下同）若为联合体，指联合体主办方]的人员
为：建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师；投标登记时对投标人该项目负责人
进行锁定；拟投入人员应为本单位：（略）
6.2设计负责人[若为联合体，指承担设计任务方]的人员为：二级或以上注册建
筑师资格，或建筑设计类专业高级工程师职称，或从事本专业工作10以上的工程师或
在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对设计负责
人要求的香港专业人士；设计负责人与项目负责人不能为同一人；拟投入人员应为本
单位：（略）
香港企业独立参加投标的，须提供香港建筑师注册管理局注册的建筑师证书扫描
件并提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。
注：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港
工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳（略）内（略）开业执业试点管理暂行办法的
通知》（粤建规范（2020）1号）确定。
注：①资质内容按（略）文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中
对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理
有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资
质标准部分指标的通知》（建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好
建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（（略））、《住房和
（略））、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许
函（2022）846号）的要求设置。
②根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》
（（略）），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，
纸质注册证书作废，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申
领和使用手册》。
项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得
担任项目负责人，设计负责人、项目负责人（兼施工负责人）、技术负责人及项目专
职安全员不能为同一人。
设咨询企业和专业人士在粤港澳（略）内（略）开业执业试点管理暂行办法的通知》
（粤建规范（2020）1号，详见链接：
（略）.cn/xxgk/wjtz/content/post_（略）.html）确定。香港企
业须提供满足招标文件要求的相应资质证书及备案证明资料扫描件。
7、投标人拟担任本工程施工方技术负责人（若为联合体投标，指联合体主办方)
的资格要求为：建筑相关专业中级或以上技术职称；拟投入人员应为本单位：（略）
8、项目负责人持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全
生产考核合格证书。
9、专职安全人员（若为联合体，指联合体主办方）须具有安全生产考核合格证（C
类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。
注：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全
生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）《关于印发建筑施工企业主要负责人、
项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》建质（2015）
206号），若投标人所（略）建设行政主管部门已对建筑施工企业专职安全生产管理
人员实施机械、土建、综合分类管理的，本项目要求安全生产考核合格证（C类）或
建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书须为综合类（C3）。
10、投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标人声明。
11、关于联合体投标：
11.1允许联合体投标，联合体应当在投标截止时间前组成，但只接受最多由4家
单位：（略）
办方。且联合体应签订联合体投标协议，联合体投标协议应明确约定各方拟承担的工
作和责任。（注：组成联合体承接按资质标准划分为同一类工程的投标人，在资格审查
环节，其资质按联合体成员中最低者确定。）投标截止时间后联合体增减、更换成员
的，其投标无效。
11.2投标人拟任本工程项目负责人、设计负责人、施工方技术负责人和项目专职
安全员必须是联合体中对应分工成员的正式员工；以上4项人员不得重复兼任。
11.3联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审，其中工程勘察资质承接勘察
任务的成员单位：（略）
施工资质、安全生产许可证以承接施工任务的施工方为准；专职安全员、项目负责人、
技术负责人应以承接施工任务的主办方为准。
11.4联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。
12、资格审查前，投标人（含联合体各方）（略）建
立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员、设计负责人须是本企业信
用档案中的在册人员。企业信用档案取自递交资格预审申请文件截止时间投标人在信
（略）内的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人：（略）
间，信用档案信息的评审时点也相应延长。（信用档案办理详见《（略）住建行业信
（略）施工企业信息录入指引》
（略）.cn/zwgk/zsdwxxgkz1/gzsjzyglfwzx/bszy/content/post84848
86.htm1)
13、投标人（含联合体各方）未出现以下情形：与其它投标人（含联合体各方）
的单位：（略）
相应的内容进行评审）。如不同投标申请人（含联合体各方）出现单位：（略）
人或者存在控股、管理关系的情形，则否决其投标。
14、未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。本项投标人无需提供资料，
（略）比对结果进行评审。
注：1、资格审查时，（略）将对投标人的企业资质、企业安全生产许可证、
投标人拟担任本工程的项目负责人的资质、项目负责人安全生产考核合格证（B类)
或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、专职安全员的安全生产考核合格
证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3）、企业
信用档案是否符合要求提供辅助审查结果，最终以评标委员会审查的结果为准。如电
（略）中有部分需评审的内容无法显示的，评标委员会应登录（略）住建行业信
（略），（略）内的相应内容进行评审。
2、未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。
九、资格审查方式：（略）
查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。满足资格审查合格条件
的投标人不足3名或经评审通过设计部分（或施工部分）有效性审查的投标人少于3
10
人时招标失败。招标人：（略）
重新组织招标。
十、招标人：（略）
设项目勘察设计招标投标办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信
息化部、财政部、住房和城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、国家广播电影
电视总局、中国民用航空局令第23号）第四十九条、《工程建设项目施工招标投标
办法》（国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国
财政部、中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国交通运输部、中华人民
共和国铁道部、中华人民共和国水利部、国家广播电影电视总局、中国民用航空局令
第23号）第三十八条规定执行。
十一、（略）的，则投标人
（略）中记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件的一部分，不需重复提
交。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止时间在（略）住建行业信
（略）内上传件为依据。若招标人：（略）
审时点也相应延长。（略）登记的信息
及上传件，确保各项信息及上传件在有效期内。
十二、（略）网站、广东省招标投标监
（略）公示，公开接受投标人的监督。
十三、投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或
者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法
行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员
变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参
加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人：（略）
十四、费用
1、本项目招标控制价（最高投标限价）为：人民币1,839.57万元，其中：施工
费最高投标限价为（略）万元；设计费最高投标限价为38.66万元；勘察费最高投
标限价为12万元、综合包干单价最高投标限价为120元／米。
2、勘察费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，勘察费投标报价不
得高于勘察费最高投标限价（包括单价最高投标限价）。
11
工程测量费、工程物探费按《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定）的通知》
家测绘产品价格（2002版）并按上述下浮方式：（略）
成项目及工作量调整，按实结算。最终结算以发包人与承包人共同确定为准。
岩土工程勘察费用，按照承发包双方确认的实际工程量（投标时暂定工程量
1000米）乘以中标综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收
费、税金以及办理工程勘察相关许可等全部费用。岩土工程勘探费用中标综合包干单
价按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》及《广州
（略））、
广州（略）财政局《关于调（略）岩土工程勘察费取费标准的复函》（穗开财函
[2013]615号）及《关于印发<广州（略）、（略）政府投资建设项目岩土工程勘探综
合费取费标准>的通知》（穗开建管【2014】1号）相关规定由各投标人自行报价。
各投标人按本招标文件约定的报价方式：（略）
授权委托单位：（略）
3、设计费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率。结算时参
照国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10
（略））文按中标下浮率下浮计取设计费（设计系数分别为：工程复杂程度调整系数定为
1.0，附加调整系数定为1.0，专业调整系数定为：1.0）。设计费投标报价不得高于
设计费最高投标限价。
4、施工费用由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率。施工费投
标报价不得高于施工费最高投标限价。本工程施工费成本警戒价，按施工费最高投标
限价的90%设置。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、
单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评
审，由评标委员会判定其是否低于企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人
的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别
成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明
或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应
当否决其投标。
5、项目应实行限额设计施工，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研
12
究报告批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。固
定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则。工程变更
需经过发包人审定后方可实施。
6、本工程实行限额设计、施工，设计、施工限额为￥1,788.91万元人民币（含5%
暂列金），单方造价限额4046.85元/平方米（含5%暂列金）。
7、本项目招标代理：（略）
收费标准按招标人：（略）
将此费用支付给招标代理：（略）
8、投标经济补偿：本项目不设置投标经济补偿。
十五、其他事项
1、前期服务机构：可行性研究报告编制单位：（略）
司。
［注释」不接受前期服务机构投标。
2、投标时是否需要提交设计模型：否。
3、参加投标之前，（略）的信息登记情况、拟投标登记人员的
使用状态等，以免出现企业以及拟投标登记人员不能被使用的问题。上述情况有可能
（略）（略）。如出现上述情况，投标
人有可能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。
十六、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人：（略）
出。
异议受理部门：科学城（广州）（略）
异议受理电话：（略）
地址：（略）
注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异
议的，（略）提交，（略）答复线上提出的异议。具体按
（略）相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。
十七、（略）（网址：
（略））、（略）（网址:
13
（略）.cn/）等媒体同时发布，本公告的修改、补充在广州公共资源交
（略）网站发布。
限
招标人：（略）
科学城
（略）
（略）
招标代理：（略）
2024年月6日
4
附件一：
投标人声明
（略）建设局广州（略）建设和交通局、本招标项目招标人：（略）
监管机构：
（略）就参加
投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项
目中标候选人，我司同意并授权招标人：（略）
等所有资料进行公开。
二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位：（略）
不向招标人：（略）
三、本公司不存在下列情形之一：
（一）为招标人：（略）
（二）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询
服务的机构存在附属关系的；
（三）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（四）为本标段的代建人；
（五）为本标段提供招标代理：（略）
（六）与本标段的监理人或代建人或招标代理：（略）
（七）与本标段的监理人或代建人或招标代理：（略）
（九）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；
（十）与招标人：（略）
（十一）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共
和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中
已经明确的暂停或取消投标资（略）域范围不包含本标段建设地点：（略）
限制)
（十二）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项
事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定
为认定依据）；
15
（十三）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；
，）（)
实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相
是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出
具的生效文件的落款时间起计算）
（十五）法律法规规定的其他情形。
四、本公司保证本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任项目负责人
或施工单位：（略）
五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，
保证拟投入的所有人员都是本单位：（略）
册单位：（略）
规行为。
六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生
产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，
依法按时足额支付工程款给分包单位：（略）
到位为由克扣或拖欠工人工资。
七、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建
筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市（2019）18号）、《广东省建设工程领
》，（（））《
实名制管理办法》（穗建规字（2020）18号）、《（略）建设领域工人工资支付分账
管理实施细则》（穗建规字（2020）37号）、《关于印发（略）房屋建（略）政工程
（略）化管理工作方案的通知》（穗建筑（2018）183号）、《广
州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建（略）政
实名制和工人工资支付分账管理的各项最新规定。中标后将利用信息技术手段，采用
人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建
立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业
在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在
经招标人：（略）
16
和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落
实实名制管理制度，并对分包项目承担连带责任。本公司接受招标人：（略）
部门的监督、检查。（适用于施工总承包招标项目）。
八、（略）存在控股、管理关系的其他单
。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部
位包括：
满足招标公告资质要求的相关单位：（略）
九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，
严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，
选择合法的余泥渣土运输单位：（略）
十、本单位：（略）
名单或（略）中列入严重违法失信企业名
单或被（略）、广州（略）公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、
不良行为记录（处罚有效期内）。
十一、本单位：（略）
使用的建筑材料、设备等的运输委托给被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信
（略）中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”
（略）站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信
（略）中列入严重违法失信企业名单或被（略）、广州（略）公安、城管、
住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）的单位：（略）
或个体经营者运输。
十二、本单位：（略）
理办法（试行）》（粤办函（2017）708号）、《（略）建设局等9部门
关于印发（略）建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质（2020）
1号）、《关于（略）（略）的通知》（穗埔
建（2019）66号）、《（略）建设局广州（略）建设和交通局关于进一
步规（略））和（略）、广
州（略）建设行政主管部门发布的有关绿色施工、新型防护、施工围蔽的文件规定，
按招标文件和合同要求对施工范围内绿色施工、新型防护、施工围蔽工作负责，全面
17
落实各项扬尘污染防治措施、绿色施工围蔽措施和安全防护措施，接受招标人：（略）
行政主管部门的监督、检查。
如未履行承诺，经建设单位：（略）
后仍不符合相关技术标准规定的，自愿接受被招标人：（略）
后果（时限按招标文件规定或由招标人：（略）
十三、（略）使用采用告知承诺制方式：（略）
质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查
实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。
十四、本单位：（略）
信行为被有关行政主管部门采取本行业或者职业禁入等联合惩戒措施(有效期内）。
十五、我方违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实，将按相关规
定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉，如核实存在上述第十条
及第十一条任一情况，（略）作为中标人的中标资格。其中，本声明
陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。
特此声明
声明企业：（企业公章）
法定代表人（签字或盖章）：
项目负责人签字：
技术负责人签字：
年月日
注：联合体投标的，“声明企业”一栏需书写所有联合体成员的单位：（略）
位全称（成）单位：（略）
18
原文图片下载0.png
原文图片下载1.png
原文图片下载2.png
原文图片下载3.png
原文图片下载4.png
原文图片下载5.png
原文图片下载6.png
原文图片下载7.png
原文图片下载8.png
原文图片下载9.png
原文图片下载10.png
原文图片下载11.png
原文图片下载12.png
原文图片下载13.png
原文图片下载14.png
原文图片下载15.png
原文图片下载16.png
原文图片下载17.png
原文图片下载18.png
原文图片下载19.png
原文图片下载0