中建七局二公司阳澄湖康养院新建工程项目游泳池材料设备采购

（略）:cscec（略）（略）
报名截止:（略）:00:00
（略）阳澄（略）：Cscec7bhdzb-2024FG-005/AZ

阳澄湖康养院新建工程
泳池材料设备采购
招
标
文
件

招标单位：（略）
招标单位：（略）



目录
第一章投标须知
1、招标须知前附表
2、投标人须知
3、投标文件的编制顺序
4、开标及评标要求6
5、供货数量的确认，付款方式：（略）
6、对投标人的纪律要求8
第二章投标文件格式
1、目录
2、投标函
3、法定代表人授权委托书
4、法定代表人身份证明书
5、企业营业执照、资质证书
6、工程报价书
7、其他评分相关证明资料
第三章合同示范文本



1、招标须知前附表
1.1项目基本情况附表一
（略）
名称：（略）
说明与要求
1
工程名称：（略）
阳澄湖康养院新建工程
2
工程地点：（略）
江苏省（略）西侧
3
工程概况
本工程位于（略）南侧、（略）西侧，总建筑面积75535.29平方米，其中地下建筑面积27529.04平方米（含地下人防4989.1平方米），地上建筑面积48006.25平方米，地上最高11层，地下1层、高度39.3米，最大单跨19.8米；框架结构。
4
招标范围
本次招标的范围是阳澄湖康养院新建工程总包合同范围内，工程设计图及变更洽商所要求的泳池材料设备采购，具体工程量以实际完成合格工程量为准。
5
采购模式
☑采购□租赁
6
招标方式：（略）
☑公开招标□邀请招标
7
进场安排
1、本项目拟采购1家单位：（略）
2、供应周期（暂定，实际参照落地合同约定）2024年4月10日～2024年5月20日。
8
招标文件发布方式：（略）
通过“（略）”（https://（略））进行发放发布电子版
9
（略）
cscec（略）（略）
10
招标文件发布时间
以“（略）”发布时间为准
11
投标截止时间
以“（略）”发布的投标截止时间为准，如有变化另行通知
12
开标时间
以“（略）”发布的开标时间为准，如有变化另行通知
13
投标方式：（略）
1.网络投标：按照“（略）”平台相关要求填报
2.投标文件：投标文件为电子标（签字、盖章），不收取纸质标书，逾期未上传的视为弃标。
3.上传excel版清单报价
14
开标地点：（略）
安徽（略）
15
评标原则
合理低价原则，对明显低于成本的投标单位：（略）
16
投标币种
人民币
17
联系人：（略）
招标项目联系人：（略）
招标单位：（略）
18
增值税
本项目计税方法为：一般计税法
增值税税票要求：增值税专用发票
19
投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，其全部费用由投标人承担。
20
投标单位：（略）
£是R否
21
备注
2.1招标人：（略）
2.2招标人：（略）
2.3投标单位：（略）
2.4此招标文件是投标单位：（略）
2.5投标单位：（略）
2.6投标单位：（略）
2.7投标人需确认本企业已经在“（略）”（网址：（略））进行
注册并通过审核，（略）一致，拥有唯一的用户名和密码，
投标人不能重复注册，（略）留取的联系电话：（略）
标人与云筑电商客服联系（联系电话：（略）
2.8投标人使用用户名和密码登陆“（略）”，按照要求及时进行密码
修改、企业信息和产品信息维护与确认工作。
2.9按照本招标文件确定的时间节点要求，登录“（略）”（略）上投
标文件的提报。
2.10澄清、调价通知、（略）预留联系人：（略）
2.11投标人未按照招标文件要求提交全部资料，未及时对企业信息、产品信息
维护与确认，（略）上报价等，投标人的投标将被拒绝。
顺序
3.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件将被拒绝；
3.2投标的语言：投标人与招标人：（略）
3.3除技术规范另有规定外，投标文件使用的计量单位：（略）
3.4投标文件构成详见第二章投标文件格式；
4.1开标
（略）会场纪律：招标方所有参会人员在评标过程中必须将手机设置为静音，并交放会议桌上，无故不得擅自离开会场。
（略）初步评审
符合性审查合格的先对以下情况进行初审，然后再根据初审结果决定是否进入下一轮评标。
符合性审查主要内容：
(1)标书：投标文件应加盖企业印章，签字齐全，（略）；
(2)资质：投标单位：（略）
(3)人员：授权委托人、委托书符合要求；
(4)报价：（略）清单报价应与上传的标书报价一致；报价范围应实质响应招标文件的内容(包含税费、管理费、风险费用等所有范围)；不应出现不平衡报价。
未实质响应招标文件的，按废标处理。
4.2评标
（略）评标方法
本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序排名，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人：（略）
（略）实质性评标
分值构成与评分标准：
条款
评分因素
标准分
评分标准
1
投标报价得分（占综合得分70%）
投标报价
100分
1.对所有通过初步评审之后的投标单位：（略）
2.计算基准价。基准价=参与评标供应商的最低总报价（供应商总报价=所有商品的报价*招标数量之和）；
3.计算供应商报价分。报价分={1-【(供应商总报价-基准价)/|基准价|】}*标准分。
2
其他评分标准（占综合得分30%）
1.企业荣誉
20分
上一年度，获得中建股份层级“十大战略、优秀、明星”等荣誉的供应商得20分；工程局层级的加15分；工程局子企业层级加10分;分支机构层级加5分。同时满足按照高值、不叠加计算。
1.“工抵房”参与度
70分
（略）工抵房金额计算，工抵房金额（存量资产）在100万以内得10分，每增加50万元增加4分（不足50万不计，50-99万按照4分计算，以此类推）。工抵房金额（其他资产）在300万以内得6分，每增加100万元增加2分（不足100万不计，100-199万按照2分计算，以此类推）。可叠加计算，最高不超70分。

2.获得过“绿色低碳”认证

10分
获得过政府部门、建筑行业协会等认证的“绿色低碳、绿色供应链”等认证的，加10分。
备注：1、投标单位：（略）
2、近三年相关荣誉以荣誉证书颁发时间为准。近三年工抵房以《实物资产抵债协议》金额为准。
3、投标单位：（略）
第一步：通过竞标确定“中标候选人”
对所有通过初步评审之后的投标单位：（略）
第二步：根据调价结果，确定合理“中标价”
由招标评标小组组织入围单位：（略）
第三步：定标
中标候选人对招标单位：（略）
本次评标结果将在“（略）”平台进行公示。
5、供货数量的确认，付款方式：（略）
5.1工程结算：
中间结算：每月20日为中间计量日期，分供人根据上月21日至本月20日期间运抵工地现场并经承包人签字确认收到的合格货物数量，向承包人提交书面的中间计量申请(须加盖分供人公章)，（略），承包人按内部流程和规定审核，经审核确认的中间计量仅作为进度款支付的依据，不作为最终结算依据。
最终结算：分供人按本合同约定履约完毕后一个月内，向承包人提供书面的最终结算申请书，并随附相关支撑性材料，最终结算在分供人上报后由承包人进行审批。承包人审批完毕后出具结算定案表，该定案表在甲乙双方签字盖章后作为最终结算支付依据。若分供人逾期上报结算资料，或上报结算资料不符合约定，经承包人催告后10日内仍未上报或改正的，承包人有权根据承包人现有资料，单方面进行计算，并确定最终结算金额，分供人应无条件接受，且不得提出异议。
5.2进度款支付时间和比例
(1)每月20日报中间结算至项目部，扣除合同中应扣除的相关款项向分供人按月度支付累计已审核确认中间结算的50%（每年6月、12月不付款）；
（2）整个工程竣工验收合格后，扣除合同中应扣除的相关款项向分供人支付已审核确认中间结算的70%；
（3）整个工程竣工验收且最终结算办理完成后，扣除合同中应扣除的相关款项向分供人支付已审核确认最终结算的85%；
（4）整个工程竣工验收且最终结算办理完成一年内支付已审核确认最终结算的95%；
（5）剩余5%作为质量保修金，质保期满2年后，扣除本分供合同中应扣除的相关款项向分供人无息付清。

质保金：质保期（2年）满后，扣除本分包合同中应扣除的相关款项向分包人无息付清。
5.3支付方式：（略）
承包人可以使用银行转账、商业承兑汇票、银行承兑汇票、保理、抵房等多种方式：（略）
5.4发票规定：
分供人须按承包人要求的时限及时提供符合工程所在地税务机构认可的与当期分供结算金额等额的增值税专用发票，发票抬头为中建七局（安徽）（略）”，否则承包人将拒付，由此引起的所有损失由分供人承担，并另行向承包人承担违约票面金额30%的违约金。
7、对投标人的纪律要求
投标人有以下违规与欺诈行为的，招标人：（略）
（1）投标人相互串通投标、围标；
（2）投标人在投标文件有效期内撤销投标文件的；
（3）以他人名义投标或者以其他方式：（略）
（4）向招标人：（略）
（5）干扰、影响评标工作的;
（6）投标人无正当理由不与招标单位：（略）
提出附加条件的；
（7）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；
（8）中标人存在违法、违规及欺诈行为，被招标单位：（略）
（9）投标人在投标过程中，发生过回标截止时间内无正当理由不回标造成
流标次数超过三次的。

第二章



阳澄湖康养院新建工程项目
泳池材料设备采购



投标文件





投标人：（章）

日期：年月日











目录

一、投标函
二、法定代表人授权委托书
三、法定代表人证明书
四、企业资格证书
1、营业执照
2、安全生产许可证（如有）
五、投标报价书
六、其他评分相关证明资料










附件1：

投标函
致：中建七局（安徽）（略）
1、（略）阳澄湖康养院新建工程项目泳池材料设备采购招标文件后（（略）：Cscec7bhdzb-2024FG-005/AZ），我公司愿意并按该文件的全部内容与要求参加投标，依据招标人：（略）
2、我公司保证投标文件所提供的所有文件资料是真实的和准确的，（略）在生产的和将要提供给招标人：（略）
3、报价除另有约定外，任何情况均不得调整并按招标文件及合同约定确的条件认真履行合同的责任与义务，确保物资的供应和质量，按时供应招标范围内的物资。
4、我公司完全响应招标文件、合同及附件的全部条件与约定。
5、（略）的投标文件均为合同的附件之一，与双方签订供应合同中的附件具有同等效力。
6、我公司郑重承诺：投标过程中，不存在挂靠等违法投标行为；中标后，不转包或违法分包。（略）、建设单位：（略）

投标人名称：（略）


法定代表人或委托人：
签署日期：年月日


附件2：

法定代表人授权委托书


(姓名)系(（略）名称：（略）



投标单位：（略）


法定代表人(签字或盖章)：


委托代理人(签字)：



签署日期：年月日

（附法定代表人、代理人身份证复印件，并加盖单位：（略）
法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件



附件3：




法定代表人身份证明书

单位：（略）
单位：（略）
法定地址：（略）
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：（略）码：
职务：系（投标人单位：（略）
特此证明。

投标人：（公章）
日期：年月日




附件4
企业营业执照、安全生产许可证（如有）













附件5：
泳池材料设备工程报价书
招标项目名称：（略）
（略）
名称：（略）
规格/型号
计量
单位：（略）
数量
（暂定）
不含税单价
税率
（%）
税额
含税综合单价
合价
备注
1
塑料管
U-PVC塑料排水管de110,含管件,零件粘接
m
165
2
塑料管
U-PVC塑料排水管de75,含管件,零件粘接
m
152
3
塑料管
U-PVC塑料排水管de63,含管件,零件粘接
m
270
4
螺纹阀门
DN100含螺纹阀.
个
4
5
焊接法兰阀门
闸阀DN65,.含法兰
个
4
6
螺纹阀门
螺纹闸阀DN25,.螺纹连接
个
4
7
焊接法兰阀门
止回阀DN100,.含法兰
个
4
8
给、排水附(配)件
池底布水口De63
个
16
9
给、排水附(配)件
池底泄水口300*300
个
4
10
给、排水附(配)件
地漏DN100
个
4
11
安全扶梯
SF-515
套
4
12
水疗冲浪泵
3.5KW/380V
台
4
13
水疗喷头
sp-1420
个
16
14
水处理器
自动过滤装置，内含1台毛发过滤器进出口直径DN100/DN800，材质：304不锈钢，1台循环水泵P=3.5kWQ=36m3/hH=28m，1台石英砂过滤器直径Φ1000Q=26T/hV＜25m/h材质304不锈钢，1台石英砂过滤器直径Φ1000Q=26T/hV＜25m/h材质304不锈钢，1台控制柜（4kW），一套整体
台
4
15
加药装置
自动加药装置，内含4台计量泵10L/H220V/50Hz含100L药桶，1（略），在线检测池水余氯、水温、PH值并远程传输
台
4
16
自动恒温装置
自动恒温装置，内含1台板式换热器，板片材质：316不锈钢，单台换热量为100KW，内含1套控制器、温度传感器、电动执行器、DN65温度调节阀等全套附件含温度显示器
台
4
17
成品理疗池
尺寸3900*2200*1050mm,含支架制作安装
套
4
18
配电箱
（略）电控柜20kw/380V
台
1
合计
￥：（大写：）

投标人：（盖单位：（略）
法定代表人或
其委托代理人：（签字）
注：
1、投标报价应包括所有成本、利润、保险、税金等，以及招标文件明示或隐含的风险责任和义务。对于没有填入单价或合价的细目，其费用应视为已包括在投标报价表的其他单价或合价中。报价含安装费二次深化、调试、验收等所有费用。
2、投标报价表中所列数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除供货商按规定的标准进行供货及运输和更换不合格品的责任。
3、付款条件：按月度支付。每月20日报中间结算至项目部，扣除合同中应扣除的相关款项向分包人按月度支付累计已审核确认中间结算50%；整个工程竣工验收合格后，扣除合同中应扣除的相关款项向分包人支付已审核确认中间结算的70%；整个工程竣工验收且最终结算办理完成后，扣除合同中应扣除的相关款项向分包人支付已审核确认最终结算的85%；整个工程竣工验收且最终结算办理完成一年内支付已审核确认最终结算的95%；质保金待质保期满后无息付清，质保期以竣工验收为起点，时间为2年。

4、支付方式：（略）
承包人可以使用银行转账、商业承兑汇票、银行承兑汇票、保理、抵房等多种方式：（略）
5、为保证工程质量，发包人对材料品牌要求如下
（略）
名称：（略）
品牌
备注
1
UPVC排水管
上海公元、蝴蝶、日丰、亿塑管业、金德
2
不锈钢给水管
昆山钜电、宁波福兰特、成都；阀门：上海正丰、上海华通、上海冠龙
3
镀锌钢管
浙江金州、劳动、国强；水箱：苏州雅达、苏州正大、上海通华
4
配电箱
南京大全电气、昆山金肯机电、江苏海驰电气
以上所列品牌均为参考品牌若投标人选择其它品牌报价，所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌，并在投标文件中予以明确。附件6

其他评分相关证明资料
（一）、企业荣誉（需提供荣誉证书）

（二）、“工抵房”参与度
抵债资产汇总表
（略）
房源
抵债金额
抵债时间
备注
合计

《实物资产抵债协议》附件：




（三）、“绿色低碳、绿色供应链”认证（需相应证明资料）
（略）：ERAZ-KSKYY-B0**/2024


泳池材料设备采购合同



项目名称：（略）
购货方：【中建七局（安徽）（略）】
供货方：【】
签订时间：【2024年月日】
签订地点：（略）
泳池材料设备采购合同

承包人(购货方)：中建七局（安徽）（略）（以下简称甲方）
分供人(供货方)：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则，经充分协商,就承包人阳澄湖康养院新建工程所需泳池材料设备的采购事宜，签订本合同，以资共同信守执行。
一、货物及数量
1、货物的名称：（略）
（略）
名称：（略）
规格/型号
计量
单位：（略）
数量
（暂定）
不含税单价
税率
（%）
税额
含税综合单价
合价
备注
1
塑料管
U-PVC塑料排水管de110,含管件,零件粘接
m
165
2
塑料管
U-PVC塑料排水管de75,含管件,零件粘接
m
152
3
塑料管
U-PVC塑料排水管de63,含管件,零件粘接
m
270
4
螺纹阀门
DN100含螺纹阀.
个
4
5
焊接法兰阀门
闸阀DN65,.含法兰
个
4
6
螺纹阀门
螺纹闸阀DN25,.螺纹连接
个
4
7
焊接法兰阀门
止回阀DN100,.含法兰
个
4
8
给、排水附(配)件
池底布水口De63
个
16
9
给、排水附(配)件
池底泄水口300*300
个
4
10
给、排水附(配)件
地漏DN100
个
4
11
安全扶梯
SF-515
套
4
12
水疗冲浪泵
3.5KW/380V
台
4
13
水疗喷头
sp-1420
个
16
14
水处理器
自动过滤装置，内含1台毛发过滤器进出口直径DN100/DN800，材质：304不锈钢，1台循环水泵P=3.5kWQ=36m3/hH=28m，1台石英砂过滤器直径Φ1000Q=26T/hV＜25m/h材质304不锈钢，1台石英砂过滤器直径Φ1000Q=26T/hV＜25m/h材质304不锈钢，1台控制柜（4kW），一套整体
台
4
15
加药装置
自动加药装置，内含4台计量泵10L/H220V/50Hz含100L药桶，1（略），在线检测池水余氯、水温、PH值并远程传输
台
4
16
自动恒温装置
自动恒温装置，内含1台板式换热器，板片材质：316不锈钢，单台换热量为100KW，内含1套控制器、温度传感器、电动执行器、DN65温度调节阀等全套附件含温度显示器
台
4
17
成品理疗池
尺寸3900*2200*1050mm,含支架制作安装
套
4
18
配电箱
（略）电控柜20kw/380V
台
1
合计
￥：（大写：）

注：1、材质必须符合图纸设计、及国家、行业、地方规范要求。
2、（略）参施工图纸及其相关文件，以上数量为暂估数量，合同总金额（含增值税）暂定为：￥：，金额大写：；其中，不含税价款为：￥：，增值税为：￥：。供货数量、时间和地点：（略）
3、分供人负责运输（并卸货）至承包人指定地点：（略）
4、清单仅供参考，如有遗漏以图纸为准，清单数量为暂定数量，以现场实际到货数量为准，单价固定不变，总价按实调整。
5、为保证工程质量，发包人对材料品牌要求如下
（略）
名称：（略）
品牌
备注
1
UPVC排水管
上海公元、蝴蝶、日丰、亿塑管业、金德
2
不锈钢给水管
昆山钜电、宁波福兰特、成都；阀门：上海正丰、上海华通、上海冠龙
3
镀锌钢管
浙江金州、劳动、国强；水箱：苏州雅达、苏州正大、上海通华
4
配电箱
南京大全电气、昆山金肯机电、江苏海驰电气
以上所列品牌均为参考品牌若投标人选择其它品牌报价，所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌，并在投标文件中予以明确
二、技术标准（包括质量要求）
1、分供人保证所供之设备采用优质的材料和先进成熟工艺制成，全新、未曾用过，完全符合分供人投标文件所承诺的质量、规格和性能。
2、分供人所供设备必须采用环保的材料，不得使用国家有关法律法规等文件中明确严禁使用、有毒有害或被列入已淘汰的材料。
3、分供人提供经国家质量技术监督局认证的质量标准。
4、承包人对产品的质量要求不限于施工前后的任何时间内及在工程完工后的保修期内，如对于需要在使用过程中才能发现质量缺陷，在承包人提出质量异议后应立即予以无偿更换。分供人并应赔偿因质量问题给承包人及工程造成的损失。
5、分供人的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及总包商ISO14000环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合总包商OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。
三、质量保修和期限
1、本合同项下货物的质量保证期为项目竣工验收之日起2年。
2、质量保证期内分供人免费提供质量缺陷货物的维修、更换等服务。分供人必须在接获承包人提出书面要求后2日内给予书面答复。如有必要，分供人在2日内应指派人员到现场，将有质量缺陷的货物进行维修、更换，一切费用由分供人承担。
3、承包人对产品的质量要求贯穿于施工前后的整个过程及工程完工后的保修期内。使用过程中才能发现质量缺陷的材料，在承包人提出质量异议后，分供人应立即予以无偿更换并赔偿因质量问题给承包人及工程造成的损失。分供人借故推脱或无理由拒绝承包人提出的维修、更换服务要求，承包人或工程业主可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生费（略）场价（以较高者为准）从承包人应支付给分供人的合同款项中扣除得到补偿。承包人根据合同规定对分供人行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。维修或更换后的货物的质量保证期相应延长。
4、质量保证期后分供人仍应承担售后服务。分供人必须在接到承包人或工程业主提出书面要求后2日内给予书面答复，并提供相应服务，以达到本工程项目业主满意。
四、交货方法、交货地点：（略）
1、交货地点：（略）
2、交货方式：（略）
验收完成后，项目材料部门组织办理材料入库手续。入库手续办理完成，双方均无异议后，由材料部门出具收货单，双方授权人员在此单据上签字，作为最终结算的依据。
3、交货日期:以承包人电话/传真/书面通知为准，以物资实际运送到合同指定地点：（略）
4、按承包人需用计划的要求，将本合同约定的材料保质、保量（分供人应具有应对施工高峰期和汛期的应急措施）、及时、齐备配套地供应到承包人指定地点：（略）
5、分供人应全方位保证并满足承包人的材料需要，合同执行过程中分供人不得停止供货并将产品出售给其他购货单位：（略）
6、分供人应以最适宜保护物资性能、质量的运输方式：（略）
7、分供人应遵守当地政府、建设单位：（略）
8、分供人供应物资应根据工程进展情况需要使用前预计足够时间（必须符合承包人的要求）运抵现场，以确保承包人负责施工的工程竣工工期不会出现任何延误。
9、分供人必须配合工程需用物资计划，物资计划会在工程进行中不断修订，分供人仍须在修订后的计划时间内，及时供应符合合同质量要求的物资。
10、分供人不得将承包人所制定的物资需用计划的更改作为要求索赔的理由。
11、分供人必须按承包人随时发出的通知要求的日期进行交货，若未按承包人规定时间交货，分供人将负责因此造成的损失,且承包人有权核减分供人供应量直至终止与分供人的合同。
12、分供人必须对自身出入承包人现场的人员进行安全交底，对因非承包人造成的安全事故承担全部责任。
13、分供人进入承包人现场人员必须听从承包人管理人员的管理，进场车辆必须听从调度，遵守承包人现场文明工地等有关管理制度。对不听从承包人管理的人员、车辆，承包人有权清理出场。由此影响施工所造成的一切损失由分供人承担责任。
五、货款的结算及支付方式：（略）
1、结算及支付
1.1中间结算
分供人于每月20日前向承包人报送中间结算申请，随附中间结算申请书、中间结算计价表等支撑性材料，中间结算在分供人上报后由承包人根据内部审批流程进行审批。经审核确认的中间结算仅作为进度款支付的依据，不作为最终结算依据。审批完毕后按照合同约定办理结算支付。
1.2最终结算
分供人按本合同约定履约完毕后一个月内，向承包人提供书面的最终结算申请书，并随附相关支撑性材料，最终结算在分供人上报后由承包人根据内部审批流程进行审批。承包人审批完毕后出具结算定案表，该定案表在甲乙双方签字盖章后作为最终结算支付依据。若分供人逾期上报结算资料，或上报结算资料不符合约定，经承包人催告后10日内仍未上报或改正的，承包人有权根据承包人现有资料，单方面进行计算，并确定最终结算金额，分供人应无条件接受，且不得提出异议。
分供人上报最终结算时，应真实可靠，不得高估冒算。分包分供人报送的最终结算，若合同内工程量审减率超过3%及以上，给予合同内审减额10%的处罚。
1.3支付（每年6月、12月不付款）
（略）支付时间和支付比例：
(1)每月20日报中间结算至项目部，扣除合同中应扣除的相关款项向分供人按月度支付累计已审核确认中间结算的50%（每年6月、12月不付款）；
（2）整个工程竣工验收合格后，扣除合同中应扣除的相关款项向分供人支付已审核确认中间结算的70%；
（3）整个工程竣工验收且最终结算办理完成后，扣除合同中应扣除的相关款项向分供人支付已审核确认最终结算的85%；
（4）整个工程竣工验收且最终结算办理完成一年内支付已审核确认最终结算的95%；
（5）剩余5%作为质量保修金，质保期满2年后，扣除本分供合同中应扣除的相关款项向分供人无息付清
根据承包方要求的时间，分供方应提供与中间结算或最终结算金额相等的合法、有效、完整、准确的增值税发票,并且每次需提供与我方支付金额一致的收据。发票抬头为“中建七局（安徽）（略）”。
（略）支付方式：（略）
（略）其他约定
承包人拖欠线索受理方式：（略）
2、发票
2.1分供人属于以下第（1）种纳税人：
（1）一般纳税人（2）小规模纳税人
2.2分供人提供以下第（1）种发票。
（1）提供税率为13%的增值税专用发票；
（2）提供税率为/%的增值税普通发票。
2.3分供人在向承包人申请付款前，分供人应提供与中间结算或最终结算金额相等的合法、有效、完整、准确的增值税发票。增值税专用发票经承包人认证无误后方可付款，若分供人提供的发票不符合要求的，承包人有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项，分供人不得以此为由中止履行合同的义务。如因分供人不能按期提供发票或提供的发票不符合要求而导致付款延期的，由其自行承担后果，承包人不承担任何责任。付款至最终结算价的95%时，分供人必需提供100%的增值税专用发票（包含税务机关代开）。
2.4（1）分供人未能按承包人要求提供增值税发票或提供的增值税发票是假的、虚开的，一经查实，分供人应承担相应金额（含增值税）30%的违约金，同时不免除分供人开具合规发票的义务；（2）因分供人自身原因不能足额提供本合同约定的增值税发票，增加的税负由分供人自行承担；（3）若分供人未能按承包人要求提供增值税发票或因分供人原因导致提供的增值税发票承包人不能认证、抵扣的，分供人应按承包人要求采取补救措施，同时，承包人有权要求分供人支付票面金额30%的违约金并赔偿承包人损失。（4）如果开具汇总的发票，必须提供防伪税控开具的清单，并加盖发票专用章。
2.5如果承包人丢失增值税专用发票发票联和抵扣联，则分供人必须向承包人提供专用发票记账联复印件和分供人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
2.6若分供人由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致承包人可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由分供人承担，承包人有权从将支付的任何一笔款项中扣除。
2.7若承包人从合同价款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，分供人仍应按扣除前的合同金额开具增值税发票。
2.8增值税发票开票信息
承包人企业名称：（略）
（略）：（略）MA2WE97A7A
银行账户：（略）（略）
开户银行：（略）（略）新客站支行
单位：（略）
单位：（略）
分供人企业名称：（略）
税务身份认定：
经营范围：
适用税率：
（略）：
银行账户：
开户银行：
单位：（略）
单位：（略）
财税人员姓名、电话：
3、其他约定：（1）若承包人未能从建设单位：（略）
六、设备的验收
1、承包人有权利对进场的物资进行各种形式的检验，分供人必须充分配合。如检验不合格，检验费用由分供人承担。
2、分供人必须在交货前对材料的品质、规格等作细致的检验，材料到工地现场卸车后，如发现其技术规格、性能与合同或承包人发出的供货单上的规格不符，质量低劣及受损坏等情况，应按以下情况分别处理：
（1）材料的规格、质量等级与要求不符，承包人可拒绝接收，由分供人自费运出施工现场并重新采购供货，分供人承担重新采购供货的经济支出及对因此造成的承包人及工程损失负责赔偿。
（2）因时间晚于承包人通知分供人的计划进货日期的，分供人须承担因此造成的承包人延误工期损失及其他因此可能发生的损失。
3、分供人负责提供给承包人所需物资的质量保证书、合格证，并由承包人指定负责验收人在送货单上签字作为收货依据。
七、履约保证金（项目根据情况自行考虑）
无履约保证金
八、技术文件（项目根据情况自行考虑）
1、分供人为承包人提供设备的安装和使用说明书等技术文件1套，总图、安装图、易损件图、原理图及接线图各1套。
2、分供人应保证其对所提供的设备和使用说明书、配件手册等具有完全合法的所有权或受委托代理销售权，并向承包人出具相关凭证，分供人须保障承包人在工程所在地使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的指控。亦保证交付的货物不附有任何担保权或其他留置权。如第三方向承包人主张任何权利，分供人负责与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿承包人的一切损失。
九、违约责任
1、本合同履行过程中，分供人无正当理由不能按照合同规定或进度计划的要求按时交货，应在相关情况发生后2小时内以传真、电报、电传等书面形式将拖延的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知承包人。承包人在收到分供人通知后，有权视具体情况决定采取如下方式：（略）
（1）变更、修改合同，酌情延长交货时间；
（2）解除或部分解除合同，另行采购相关货物。
无论采取何种方式：（略）
（1）（略）场价与相应合同价格之间的差额
（2）承包人在接受货物时发生的实际费用与相应合同价格之间的差额。
误期违约金从承包人应向分供人支付的合同价款中扣除，不足部分另行追偿。误期违约金比率为:每迟交1日,按合同总金额的1%计算；误期违约金最高不超过合同总金额的10%。
2、分供人所交设备的品种、型号、规格不符合合同规定或者承包人另行发给分供人通知的，如果承包人同意利用，双方协商定价；如果承包人不能利用或者不同意利用或者双方对于价格不能协商一致的，分供人应负责按承包人要求的时间予以退换，并承担由此造成承包人费用增加、工期延误等损失；如不能予以退换的，按不能交货处理。
3、对于因分供人运输方式：（略）
4、分供人因设备包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，分供人应负责返修或重新包装，并承担支出的费用。承包人不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，分供人应当偿付承包人该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，分供人应当负责赔偿。
5、分供人对承包人造成的经济损失，承包人有权从分供人的余款中扣除，余款不足抵补损失时，应由分供人补齐差额部分。
6、分供人装卸、运输中应做相应的环保措施（符合国家环保要求），因环保造成的一切罚款由分供人自行承担。
7、分供人装卸、运输过程中的一切人员、机械、车辆安全，分供人应按国家及地方规定办理相关手续及各类保险、责任自负。
8、分供人应保证其对货物具有所有权或受委托代理销售权，并向承包人出具相关凭证。分供人亦保证交付的货物不附有任何担保权或其他留置权。如第三方向承包人主张任何权利，分供人负责与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿承包人的一切损失。
9.承包人不按时支付货款,将按照拖延支付货款期间1年期银行同期贷款利率向分供人承担违约责任（以中国人民银行公布的贷款利率为准）。
十、不可抗力
1、不可抗力事故系指供货双方在缔结合同时所不能预见的，并且对其发生及后果无法避免和无法克服的事件。签约双方任一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、严重传染性疾病等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事件所影响的时间。
2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传等书面形式通知对方，并于事故发生后14日（略）信寄给对方审阅确认；同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。一旦不可抗力事故的影响可能导致工期延误或持续20日以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成终止合同或进一步履行合同的协议。
十一、争议解决
因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，则必须先行向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人：（略）
任何一方若未履行上述和解程序而直接提请至争议解决机构的，则需要向对方承担签约合同价【10】%的违约金;如一方出现上述情形，另一方提起反仲裁或反请求，则提起反仲裁或反请求的一方不承担违约金。
十二、合同效力及份数
1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定内容全部履行完毕自动终止。
2、本合同一式肆份，具有同等法律效力，承包人执叁份，分供人壹份
3、本合同采用以下第一种用印方式：（略）
第一种：本合同在双方签字盖章后生效。
第二种：本合同采用电子签名签署，经双方加盖电子印章后生效。根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签名，确认该电子签名具有法律效力。
4、合同签约地点：（略）
5、合同签约时间：年月日
6、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商。




附：本合同附件：
1、承包人指定《用料计划》填报人及收货人的委托书
2、项目部综合授权书


承包人：（盖章）分供人：（盖章）

住所地；住所地：
法定代表人：法定代表人：
或授权委托人：或授权委托人：
开户银行：开户银行：
（略）：账号：
签订日期：签订日期：
联系电话：（略）
附件1：
委托书
（略）：
我司承接的项目需向贵方购买材料，我司特指定《材料计划》填报人及现场收货人。在供货合同有效期间内，指定的《材料计划》填表人及现场收货人，及其授权期限、收货范围如有变更，以书面通知贵司为准。

填表人为：
（略）码:
填报人为：
（略）码:
收货人1为：
（略）码:
收货人2为：
（略）码:




（附身份证复印件）
中建七局（安徽）（略）（盖章）：附件2：
中建七局（安徽）（略）
阳澄湖康养院新建工程项目部综合授权书
建七二安授权（2024）第0XX号

中建七局（安徽）（略）（（略）），（略）。（略）【阳澄湖康养院新建工程项目部】（以下简称该项目）签发授权书，项目部经理：（略）
一、项目部有权行使以下权限：
（略）
板块
授权事项
授权权限
1
总包管理
申请开工
有权向建设单位：（略）
2
施工方案、施工组织设计
施工方案、施工组织设计、技术措施的编制、交底、实施和落实。
3
报送工程进度
对外报送工程进度计划及调整。
4
物资需用计划
有权向建设单位：（略）
5
甲供材过程及质量问题反馈
有权就建设单位：（略）
6
废旧物资处理
（略）、分公司确定的方案实施处理废旧物资。
7
设计变更、签证、索赔
有权向建设单位：（略）
由项目部审批，（略）/公司审批）。
8
对外报量书
有权编制对外报量书并报送甲方审核。
9
付款申请
有权向建设单位：（略）
10
申请工程竣工验收
有权报监理单位：（略）
11
工程交付
有权组织向建设单位：（略）
12
撤销保函
（略）对外开立的保函撤销相关工作。
13
递交结算资料
有权向建设单位：（略）
14
应收账款对账
有权与建设单位：（略）
15
催款单
根据《工程施工合同》有关条款，在存在拖欠工程款时，有权向建设单位：（略）
16
分包(供)管理
分包（供）合同管理
（略）/分公司授权范围进行谈判，（略）/公司审批签约。
17
分包（供）合同签证、变更、洽商管理
分包（供）合同签证、变更接收与初审：项目不存在项目部权限签证，（略）审核；（略）权限的，（略）审批。（略）、公司按权限范围审批后，方可作为结算依据。
18
分包劳务工人进退场
有权确认劳务分包工人进退场。
19
劳动力分配计划
有权要求分包方按要求配置劳动力。
20
现场零星工程指令
有权根据需要向分供方签发现场零星工程指令（金额在5万元以内）。
21
材料、料具、设备进退场
有权向分供方发送物资进退场通知单；有权确认材料、料具、设备及退货材料的进退场单据。
22
物资发放
有权确认有关物资发放的领料单、退货单、混凝土浇灌申请表（不含调拨单）。
23
履约整改通知
对分包分供方工程项目的履约情况进行监控和核查，发现问题后，有权通知要求分包分供方进行整改。
24
分包分供方处罚
有权根据合同约定对不服从管理或违约的分包分供方作出处罚的决定。
25
分包分供方结算扣款
有权在中间结算和最终结算时扣除分包分供方应扣款项（包括但不限于委托采购材料扣款、料具、机械租赁费扣款、项目现场管理费用扣款、临建费、维修费扣款、规费分摊扣款、水电费、罚款及税金扣款等）。
26
安全管理
事故现场秩序维护
有权维护安全事故现场秩序。涉及赔偿的，（略）、公司按权限审批（不含安全事故责任认定及赔偿）。
27
签收、落实指令
有权签收项目安全生产指令、落实项目安全生产相关规定，为保障安全生产落实必要的投入。
28
安全事故处理方案
发生安全事故后，有权启动分包人应急预案。
29
质量管理
质量验收
有权组织实施质量验收工作。
30
质量事故应急措施
质量事故发生后，有权立即采取措施防止事故扩大（（略））。
31
质量事故处理方案
（略）、分公司制定质量事故处理方案处理事故相关事宜。
32
环境管理
环境污染事故应急措施
环境污染事故发生后，有权立即采取措施防止事故扩大（（略））。
33
维保管理
维修整改通知
有权向分包分供方发送维修整改通知。
34
协商维修方案
对存在的质量问题有权与建设单位：（略）
35
组织维修
有权向建设单位：（略）
36
维修验收
有权组织建设单位：（略）
37
催收清欠
质保金到期催付
有权向建设单位：（略）
其他到期应付款催付
有权向建设单位：（略）
38
往来函件
工程往来函件
有权报送或接收项目工程联系函（如图纸会审、技术核定、设计变更通知等）。
二、项目部无权决定或审批以下事项：
（略）
禁止事项
1
签署（或变更）各类经济类合同（包含但不限于总承包合同及其补充协议、专业分包合同、劳务分包合同、物资设备料具采购、租赁合同、设备安装拆除合同、技术咨询合同等各类合同）。
2
（略）/公司书面批准擅自购买材料、设备。
3
放弃或限制行使工程项目优先受偿权。
4
进行银行贷款等融资活动。
5
对外提供担保、出具欠条、签订还款协议、签订调价协议。
6
对外开立各类保函。
7
对外拆借资金。
8
私设小金库，坐支现金。
9
超出本综合授权书权限的分包（供）合同签证索赔办理。
10
确认总包结算、确认分包合同结算（含甲指分包）。
11
确认材料、设备、料具结算及赔偿（含零星材料、甲供材）。
12
设立或变更劳动关系（包括签订劳动合同、确认劳动关系等）。
13
向工伤认定机构提交工伤认定申请或确认工伤事故。
14
确认第三方维修费用。
15
决定废旧物资处理方案。
16
分包分供合同涨价、奖励、补偿、增加合同外的工作范围、变更分包分供合同模式。
17
危险性较大的分部分项工程安全施工方案。
18
接收诉讼法律文书、处理人民法院协助执行通知或参加仲裁、诉讼。
三、该项目不得超越权限，不得违规行使授权。该项目超越权限行使本授权书已明示禁止的事项，一律无效。该项目超越权限行使本授权书未明示授权的事项，（略）书面形式予以追认，均属无效。
四、本授权未涉及事项，若该项目确有必要行使权限的，（略）另行授权后，（略）名义处理。
五、（略）的各项规章制度。
六、除合同另有约定，该项目行使授权须加盖项目公章并由项目经理：（略）
七、该项目按照本授权书规定开展各项生产、经营和管理活动，本公司予以认可，并承担法律责任。否则，本公司概不承担任何法律责任。
八、本授权书与合同约定的授权类条款不一致的，以该合同约定的条款为准。
九、本授权书经盖章后生效，本公司有权随时变更或撤销本授权。



中建七局（安徽）（略）（盖章）：


签署日期：【】年【】月【】日



点击查看内容