湖北交投·枫亭菀（四期）项目工程总承包（EPC）（ESLC-202402FJ-003001001）招标公告

湖北交投·枫亭菀（四期）项目工程总承包（枫亭菀（四期）项目工程总承包（EPC））(ESLC-202402FJ-（略）)招标公告
（略）：ESLC-202402FJ-（略）
1.招标条件
本招标项目湖北交投·枫亭菀（四期）项目（项目名称：（略）
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设地点：（略）
其他：/
2.2招标范围
招标范围：本项目采用设计、采购、施工（EPC）工程总承包模式发包，主要包括项目工程规划红线范围内建筑工程设计、工程材料采购、建安工程施工等事项。具体情况如下：（1）设计：项目建筑设计，包括方案设
计、施工图设计（含总平面设计、竖向设计、基坑支护设计、（略）设计、结构设计、电气设计、给排
水设计、暖通设计、人防设计等）、设计技术交底、施工中设计技术服务、参与隐蔽工程验收、中间验收、竣
工验收等；根据招标人：（略）
与设计相关的各项报批工作。方案编制时需考虑项目整体方案的一致性，需与周边配套及招标人：（略）
合。（不含室外景观及配套设计）所有的设计图纸均需达到对应阶段设计深度的施工图深度，满足可具体指导施工的要求，不得以厂家二次设计、发包人自理等方式：（略）
括但不限于相关图纸、清单以及发包人要求，负责本工程相关材料设备的采购，不含发包人单独发包的专业工程设备采购。（3）施工：土建部分:施工设计图、设计说明中所涉及的土石方、基坑支护、基础部分、地下室(含底顶板)、上部结构、内外装饰装修工程(包括屋顶构架，（略）梯间，楼地面，墙面，屋面等)、保温、防水(含地下室，屋面等)、砌筑抹灰、入户门(防火防盗门)、电梯间地砖、铝合金外门窗，外墙涂料或外墙砖、石材(含地下室、水、电、风预留预埋)等工程设计图示全部施工内容，及国家颁布的《建设工程强制性条文》。电气部分:（略）、（略）、（略）；（略）：公变以户表为界，专变以专变配
电房低压出线柜为界，完成表后与柜后所有强电工程。给排水部分:（略）、（略）、（略），其
（略），以水表为界，完成表后所有给水工程；（略），室内外分界点以室外第一个检查井为界。暖通
部分：（略）、（略）等。人防工程部分；包括人防门窗、（略）、（略）、（略）等。外墙外边线2.0米内的室外工程属于承包范围，室外台阶、坡道、散水、排水沟及其盖
板等属于本合同报价范围，包含土石方工程。各分部的工程内容最终以发包人确认的实施范围和双方核实认定的工程量清单内容为准。（4）施工总承包管理：负责规划红线内所有工程的总体管理、协调及资源调配；负
责工程总承包范围内所有工程进度、质量、安全、成本、合同、信息的管理以及与施工相关的组织与协调等，完成场地内所有临时用水用电工程，（略）工程。（5）其他招标人：（略）
目。
标段划分：1个标段计划工期：1245日历天，计划开工日期（略）合同估算价：（略）.00元
2.3其他：计划工期为1245日历天，其中设计工期：整体方案设计及深化15日历天；施工图为30个日历天；施工工期：施工工期1200个日历天。（分期建设以发包人下达的开工令为准）
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备：（略）在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织；（略）具备建筑工程施工总承包二级及以上资质；具有合格有效的安全生产许可证。（略）具备工程设计综合甲级或工程设计建筑行业甲级或工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质。（略）投标人自2021年1月至今（以合同签订日期为准）至少承担过下列类似业绩之一：1）单项合同总建筑面积在14万平方米及以上或单个项目投资金额3.5亿元及以上的建筑工程设计业绩；2）单项合同总建筑面积在14万平方米及以上或单项合同金额3.5亿元及以上的建筑工程施工业绩；3）单项合同总建筑面积在14万平方米及以上或单项合同金额3.5亿元及以上的建筑工程工程总承包项目业绩。（注：须提供中标通知书（如有）、合同，且项目金额、建筑面积以合同为准）（略）财务要求：投标人近三年未发生亏损，应出具近三年（2020、2021、2022年度）经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表（必须包含资
产负债表、利润表、现金流量表）（投标人为联合体投标时，联合体成员均应满足该要求，投标人成立年限不足的，提供成立后的相应资料）（略）人员要求：（1）项目经理：（略）
程专业一级及以上注册建造师、勘察设计注册工程师、房屋建筑工程专业注册监理工程师之一。工程总承包项
目经理：（略）
筑面积14万平方米及以上的房屋建筑工程，工程总承包项目经理：（略）
业质量员岗位培训考核合格证书。同时具有负责土建和机械安全管理的安全员（负责机械安全管理的专职安全员应为机械类或综合类），共3人，具有有效的安全生产考核合格证（C证）。材料员、资料员各1人，具有相
应岗位培训考核合格证书。
3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体成员不得超过二家；（2）项目经理：（略）
的有关规定，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量）个标段投标。
3.4本项目不属于政府采购工程3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购3.6其它要求：（略）信誉要求：（1）没有被依法暂停或取消投标资格；（2）没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（4）在最近三年内没有发生重大工程质量问题；（5）没（略）场监督管理部门在“（略）”（（略）.cn）中列入严重违法失信企业名单；（6）没有被最高人民法院在“信用中国”网站（（略）.cn）（略）（（略）.cn/）（略）中列入失信被执行人名单；（7）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理：（略）
鄂从事建筑活动，（略），报送企业基本信息；（注：（略）上查询截图）（略）根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》（恩施州人社发[2017]35号）文件精神，投标人在投标文件递交截止时间前未有因非法拖欠劳动者工资而受到行政处罚或
人民法院判决的情形，并在投标文件中作出相应的承诺，否则其投标无效。（注：须提供承诺书，格式自拟）（略）所有拟派人员均应为投标单位：（略）
4.招标文件的获取：（略）
4.1凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），（略）（以下简称“（略）”，下同）（网址：（略））进行注册登记，并办理CA数字证书（具体操作参见“（略）”—综合服务—交易主体注册登记指南）。
4.2完成注册登记后，请于2024年03月02日至2024年03月06日24：00时止（北京时间、下同），（略）使用CA数字证书登录“（略）”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“（略）”—综合服务—招标（资审）文件下载指南）。
未按规定从“（略）”下载招标文件的，招标人：（略）
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间为2024年03月22日09时00分5.2投标人应当在投标截止时间前，（略）使用CA数字证书登录“（略）”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“（略）”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人：（略）
6.投标相关事宜
6.1招标人：（略）
（略）－《恩施不见面开标（投标人操作手册）》，请各潜在投标人仔细阅读，以保证线上开标流程顺利进
行。
7.评标办法
本次招标评标办法采用综合评估法一次性汇总－评定分离（票决数量法）。
8.发布公告的媒介
（略）（网址：（略））(发布公告的媒介名称：（略）
上发布。
9.联系方式：（略）
异议联系人：（略）
2024年03月01日
备注: