【武荆宜高速】武汉至重庆高速公路天门荆门界至二广高速段通信线路迁改施工WJYTXQG-1标段招标公告

当前位置：招标公告>招标公告>正文
（略）（略）迁改施工WJYTXQG-1标段招标公告
（略）：HBSJ-202307GL-（略）
1.招标条件
（略）天门荆门界至二广高速段已由湖北省发展和改革委员会以《省发改委关于武汉至重庆高速天门至宜昌段（天门荆门界至二广高速段）项目核准的批复》（鄂发改审批服务[2023]143号）批准建设，由交通运输部以《交通运输部关于G4223（略）天门荆门界至二广高速段初步设计的批复》（（略）函[2023]473号）批复初步设计。（略），建设资金来自企业自筹和国内银行贷款，资金已落实，（略），（略）。项目已具备招标条件，（略）迁改施工进行公开招标，并对投标人进行资格后审。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：
建设地点：（略）
建设规模：（略）线起（略）吕家潭村附近的荆门天门界，（略）天门西段相接，路线整体呈东西走向，于吕家潭村曹八里附近设汉江特大桥（主跨2-330m独塔钢-混凝土组合梁斜拉桥）跨越汉江进入（略）境内，经（略）、曾集镇，止于五里铺镇南侧郝台村附近G207国道，（略）荆门至宜昌段。该项目全长44.652公里。全线采用设计速度120公里/小时、路基宽度34（略）标准。其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的相关规定执行。全线设七里湖、沙洋北、沙洋（枢纽）、曾集、五里铺（枢纽）、五里南6处互通式立交，同步建设匝道收费站4处、（略）1处、（略）1处、养（略）1处以及必要的交通工程及沿线设施。项目建设工期48个月。概算总投资为82.41亿元。
其他：本项目通信杆线迁改数量根据初步调查，（略）（略）151处，共计430条。其中部队光缆1处2条，公安光缆7处16条，堤防光缆1处2条，高速光缆2处10条，，公安光缆7（略）传输光缆1处3条，电信线缆29处103条，广电光缆61处173条，联通7处45条，铁塔线缆1处1条，移动13处78条。
2.2招标范围：
招标范围：（略）（略）运营的通信杆线设施等的迁改施工，并按招标人：（略）
标段划分：本次招标划分为1个标段，标段名称：（略）
计划工期：240日历天，计划开工日期2024年03月。
2.3其他：具体开工时间以招标人：（略）
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标且允许中1个标。
3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。
3.5本项目属性：/。
3.6其它要求：与招标人：（略）
4.招标文件的获取：（略）
4.1凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），（略）（以下简称“（略）”，下同）（网址：（略））进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“（略）”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
4.2完成注册登记后，请于2024年2月8日至2024年2月18日24：00时止（北京时间、下同），（略）使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“（略）”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“（略）”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“（略）”下载招标文件的，招标人：（略）
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间为2024年2月28日09时30分。
5.2投标人应当在投标截止时间前，（略）使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“（略）”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“（略）”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人：（略）
6.投标相关事宜
招标人：（略）
7.评标办法
本次招标评标办法采用综合评估法。
8.发布公告的媒介
本次（略）（网址：（略））、（略）站（http：//（略）.cn）、（略）（（略））上发布。
9.联系方式：（略）
招标人：（略）
地址：（略）
邮政编码：448200
联系人：（略）
电话：（略）
招标代理：（略）
地址：（略）
邮政编码：430030
联系人：（略）
电话：（略）
2024年2月7日
附录：
附录1资格审查条件（资质最低要求）
标段
资质最低要求
WJYTXQG-1
同时具备：
（1）有效的企业法人营业执照；
（2）通信工程施工总承包壹级资质；
（3）有效的安全生产许可证。
注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”、“关联单位：（略）
2、证明材料应附：企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）等证件的彩色扫描件（各项证书封面、封底、空白页除外，应包括投标人名称：（略）
3、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录扫描件。
4、投标人应在“关联单位：（略）
5、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”、“关联单位：（略）
6、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。
附录2资格审查条件（业绩最低要求）
标段
业绩最低要求
WJYTXQG-1
近5年独立完成过1个合同金额1000（略）迁改工程施工业绩。
注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在表后附相应证明材料。
2、近年完成的类似项目情况的业绩证明材料要求：业绩证明材料应同时提供合同协议书、竣工验收报告（或中间交接证书）的彩色扫描印件。如果提供的上述证明材料均无法表明上述要求的建设规模或技术指标，应由该业绩项目的发包人出具证明材料，否则该项业绩评标时不予认可。
3、（略）、公路、石油与燃气管线、渠道、管（略）（略）、输电线工程。
4、投标人以任何联合体形式承担完成的项目业绩视为不满足上述业绩最低要求。
5、近年完成的类似项目情况的时间要求：近5年指2019年1月1日至投标截止日前一日，以竣工验收报告（或中间交接证书）的签发时间为准。
6、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称：（略）
7、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。
附录3资格审查条件（信誉最低要求）
标段
信誉最低要求
WJYTXQG-1
1、投标人未处于被责令停业，财产被接管、破产状态；
2、投标人未被行业监管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内；
3、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）在“（略）”（http：//（略）.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；
（2）在“（略）”（（略）.cn/）中被列入失信被执行人名单的；
（3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
（4）其他在“信用中国”网站（http：//（略）.cn/）中被列入严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。
注：1、本表中“近三年”是指2021年1月1日至投标截止日前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。
2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况承诺函”按给定的内容填写并提供《信誉情况承诺函》。
附录4资格审查条件（主要人员最低要求）
标段
人员
最低数量
主要人员最低要求
WJYTXQG-1
项目负责人
1
（1）通信工程相关专业工程师及以上职称；
（2）持有住房和城乡建设部颁发的通信与广电工程专业一级建造师注册证书；
（3）持有安全生产考核B类合格证书；
（4）近5年担任过1个合同金额1000（略）迁改工程施工的项目经理：（略）
技术负责人
1
（1）通信工程相关专业工程师及以上职称；
（2）持有安全生产考核B类合格证书；
（3）近5年担任过1个合同金额1000（略）迁改工程施工的技术负责人或项目总工。
注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“派驻本项目的主要人员”、“拟投入本项目的主要人员资历表”，并在“拟投入本项目的主要人员资历表”后附相应证明材料。
2、业绩证明材料应附：拟投入本项目的主要人员的业绩证明材料应同时提供合同协议书、竣工验收报告（或中间交接证书）的彩色扫描件。如果提供的上述证明材料均无法表明上述要求的建设规模或技术指标，应由该业绩项目的发包人出具证明材料，否则该项业绩评标时不予认可。
3、（略）、公路、石油与燃气管线、渠道、管（略）（略）、输电线工程。
4、证书证明材料应附：（1）有效的安全生产考核合格证书。（2）有效的职称证。（3）项目经理：（略）
5、近5年指2019年1月1日至投标截止日前一日，以竣工验收报告（或中间交接证书）的签发时间为准。
6、通信工程相关专业职称包括通信工程、有线通信、无线通信、电话交换、移动通信、卫星通信、数据通信、光纤通信、计算机通信、计算机、电子信息、软件、电子工程、信息工程、网络工程、自动化、信号、计算机应用、数据及多媒体、电磁场与微波技术专业。
7、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。
附录5重大偏差一览表
（略）
评审因素
重大偏差认定标准
1
投标文件
投标文件不能正常打开
2
投标人名称：（略）
投标人名称：（略）
3
投标文件的签署
投标文件的签署不符合以下任一要求均属于重大偏差：
a.投标文件封面使用CA数字证书加盖了单位：（略）
b.投标函使用CA数字证书加盖了单位：（略）
c.投标函使用CA数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。
4
投标文件的内容
投标文件缺少以下任一项内容：投标一览表、投标函、法定代表人身份证明、投标保证金、投标人基本情况表、关联单位：（略）
5
投标报价
有两个及以上的报价（指投标一览表中的报价），或投标一览表中的报价与投标文件格式中投标报价表中的总价不一致
6
招标文件的获取：（略）
未从“（略）”下载
7
营业执照
营业执照无效
8
资质
投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：
1、同时具备：
（1）有效的企业法人营业执照；
（2）通信工程施工总承包壹级资质；
（3）有效的安全生产许可证。
2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”、“关联单位：（略）
3、证明材料应附：企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）等证件的彩色扫描件（各项证书封面、封底、空白页除外，应包括投标人名称：（略）
4、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录扫描件。
5、投标人应在“关联单位：（略）
9
业绩
投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：
1、近5年独立完成过1个合同金额1000（略）迁改工程施工业绩。
2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。
3、近年完成的类似项目情况的业绩证明材料要求：业绩证明材料应同时提供合同协议书、竣工验收报告（或中间交接证书）的彩色扫描印件。如果提供的上述证明材料均无法表明上述要求的建设规模或技术指标，应由该业绩项目的发包人出具证明材料，否则该项业绩评标时不予认可。
4、（略）、公路、石油与燃气管线、渠道、管（略）（略）、输电线工程。
5、投标人提供的业绩不是以任何联合体形式完成的。
6、近年完成的类似项目情况的时间要求：近5年指2019年1月1日至投标截止日前一日，以竣工验收报告（或中间交接证书）的签发时间为准。
7、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称：（略）
10
信誉
投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：
1、投标人未处于被责令停业，财产被接管、破产状态；
2、投标人未被行业监管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内；
3、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）在“（略）”（http：//（略）.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；
（2）在“（略）”（（略）.cn/）中被列入失信被执行人名单的；
（3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
（4）其他在“信用中国”网站（http：//（略）.cn/）中被列入严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。
4、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况承诺函”按给定的内容填写并提供《信誉情况承诺函》。
5、“近三年”是指2021年1月1日至投标截止日前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。
11
主要人员
1、项目负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：
（1）通信工程相关专业工程师及以上职称；
（2）持有住房和城乡建设部颁发的通信与广电工程专业一级建造师注册证书；
（3）持有安全生产考核B类合格证书；
（4）近5年担任过1个合同金额1000（略）迁改工程施工的项目经理：（略）
2、技术负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：
（1）通信工程相关专业工程师及以上职称；
（2）持有安全生产考核B类合格证书；
（3）近5年担任过1个合同金额1000（略）迁改工程施工的技术负责人或项目总工。
3、投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：
（1）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“派驻本项目的主要人员”、“拟投入本项目的主要人员资历表”，并在“拟投入本项目的主要人员资历表”后附相应证明材料。
（2）业绩证明材料应附：拟投入本项目的主要人员的业绩证明材料应同时提供合同协议书、竣工验收报告（或中间交接证书）的彩色扫描件。如果提供的上述证明材料均无法表明上述要求的建设规模或技术指标，应由该业绩项目的发包人出具证明材料，否则该项业绩评标时不予认可。
（3）（略）、公路、石油与燃气管线、渠道、管（略）（略）、输电线工程。
（4）证书证明材料应附：1）有效的安全生产考核合格证书。2）有效的职称证。3）项目经理：（略）
（5）近5年指2019年1月1日至投标截止日前一日，以竣工验收报告（或中间交接证书）的签发时间为准。
12
联合体投标人
投标人以联合体形式投标
13
投标人身份
投标人存在以下任一情形：
（1）为招标人：（略）
（2）与招标人：（略）
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位：（略）
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位：（略）
（6）为本标段的监理人；
（7）为本标段的代建人；
（8）为本标段的招标代理：（略）
（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理：（略）
（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理：（略）
14
履约期限
投标一览表未填写履约期限，或填写的履约期限不符合招标文件的规定
15
质量目标
投标一览表未填写质量目标，或填写的质量目标不符合招标文件的规定
16
投标保证金
采用现金形式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：
（1）投标保证金未从投标人基本账户转出；
（2）投标保证金未在投标截止时间前一次性足额汇至招标人：（略）
采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式：（略）
（1）保函或保单受益人（招标人：（略）
（2）在投标截止时间前未提交保函或保单。
17
投标价格
投标人的投标报价或算术错误修正后的投标报价（如有）超过本标段（包）最高投标限价
18
已标价工程量清单
已标价工程量清单内容对招标人：（略）
19
投标人不得存在的其他情形
投标人存在以下任一情形：
（1）串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（3）（略）（略）检测出制作投标文件的电脑机器码一致的。
投标人存在上述情况的均属于重大偏差，其投标应当被否决。投标人出现未列入上表情形的不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。
备注：“在所投标段（包）免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段（包）投标的，应按规定下载该标段（包）的招标文件。投标人的下载活动“（略）”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段（包）招标文件的依据。