无棣县第二、第三初级中学大班额学校路面铺装合同公示

（略）：（略）（略）_001
二、合同名称：（略）
三、采购项目编码：SDGP（略）（略）
四、采购项目名称：（略）
五、合同主体
采购人：（略）
地址：（略）
联系方式：（略）
供应商（乙方）：（略）
地址：（略）
联系方式：（略）
六、合同主要信息
主要标的名称：（略）
构筑物施工按招标方案执行（略）
履约期限、地点：（略）
采购方式：（略）
七、合同签订日期：（略）
八、合同公告日期：（略）
九、其他补充事宜：
文本：
（略）政府采购合同
项目名称：（略）
（略）、包号：BZWDGP-（略）、A01包
（略）：
甲方：（略）教育和体育局
乙方：（略）
协议书
发包人（甲方全称）：（略）教育和体育局
承包人（乙方全称）：（略）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：（略）
工程地点：（略）
工程内容：（略）面铺装
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
（略）：_______/______________
资金来源：财政性资金
第二条工程承包范围
承包范围：（略）第二、（略）面铺装项目涉及的全部内容
第三条合同工期
开工日期：以甲方通知为准
竣工日期：合同签订后60日内完工
合同工期总日历天数60天
第四条质量标准
工程质量标准：合格
第五条合同价款
金额（大写）：叁佰贰拾伍万叁仟零捌拾陆元壹角（人民币）
￥：（略）.1元。
第六条组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
１、本合同协议书
２、中标通知书
３、投标文件及其附件
４、采购文件
５、本合同专用条款
６、本合同通用条款
７、标准、规范及有关技术文件
８、图纸
９、工程量清单
10、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式：（略）
第十条合同生效
合同订立时间：2019年6月日
合同订立地点：（略）
本合同双方约定后生效。
发包人：（公章）：承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
（略）：账号：
邮政编码：邮政编码：
本合同使用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局1999年版的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-（略））。
1、合同协议书
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-（略））内“协议书”格式。
2、通用条款
本工程合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-（略））中通用条款内容。
3、专用条款
（略）均采用“示范文本”（略）、
（一）词语定义及合同文件
合同文件组成及解释顺序：
（1）本合同协议书
（2）中标人通知书
（3）投标文件及其附件
（4）采购文件
（5）本合同专用条款
（6）本合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件
（8）图纸及招标前书面变更说明
（9）工程报价单级预算书。
3、语言文字和使用法律、标准及规范
3.1投标文件均采用中文、汉语。
3.2我国现行的与笨工程相关的法律法规文件均适用于本工程。
3.3使用标准、规范
凡与工程有关的我国的现行各种规范、标准均适用于本工程
承包人施工中所需的各类国家级行业标准、规范发包人不予提供，均由承包人自行解决。
4、图纸
发包人对图纸的保密要求：无特殊保密要求。
（二）双方的一般权利和义务
5.工程师
5.2监理单位：（略）
姓名：职务：总监
发包人委托的职权：见监理合同和授权委托书。
需要取得发包人批准才能形式的职权：（1）同意分包工程或指定分包人（2）变更价款（3）本工程发布停工令、复工令、工期延误（4）确认索赔（5）因不可抗力因素产生的费用（9）其他需要发包人行驶的权利。
5.3发包人派驻的工程师
姓名职务：业主代表
职权：见授权委托书。
5.6不实行监理的，工程师的职权：无
7.承包人项目经理：（略）
姓名：职务：项目经理：（略）
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间；发包人不再对施工场地进行整修，发包人视为该场地已具备施工条件条件，若需调整，由承包人自行解决，费用自行承担。
（2）施工所需的水、电由承包人自行解决，费用自行承担。
（3）（略）的通道，发包人已视为开通，若承包人视为仍不具备开通条件，则由承包人自行解决，费用自行承担。
（4）工程地质和地下管线材料在开工前部分提供。
（5）国（略）规定的技术监督局、劳动局、安全等方面许可证、各项手续均由承包人负责办理。
（6）水准点与坐标点交验要求，在开工前提交给承包人。
（7）图纸会审和设计交底在开工前完成。
（8）协调处理施工场地的周围底下管道和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
开标前发包人将召集相关单位：（略）
（9）双方约定发包人应做的的其他工作，双方另行协商。
9.1承包人应按约定的时间个要求完成以下工作：
（1）应提供计划、报名的名称：（略）
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间照明的责任和要求；切实做好施工范围内的照明工作，如因承包人安全保卫及文明施工措施或夜间照明措施不到位造成施工无关工作人员进入施工范围并发生事故或纠纷，所有责任由承包人承担。
（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续;由承包人办理有关手续，发包人协力，承包人承担经批准的安全文明施工措施费用。
（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担已完工程竣工验收前，由施工单位：（略）
（6）施工场地周围地地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：根据发包人的交底资料做好保护，属交底范围内的地下管线及其他需保护物损坏，属于承担人的责任，修理费用由承包人承担；若承包人对地下管线及其他需保护物有不负责任的行为，除修复并承担修复费用外，视情节严重程度给与一定数额的罚款。
（7施工场地清洁卫生的要求符合国家有关施工现场的文明程度要求。
（8）双方约定承包人应做的其他工作：需要时双方协商。
（三）施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供中标后施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：图纸会审后7日内。
工程师确认的时间：收到后7日内批复。
13.工期延误
13.1双方依法约定工期和顺延的其他情况：须符合“通用条款”中允许工期顺延的条件，并均须经总监理工程师和发包人批准方可计算顺延天数。
（四）质量与验收
17.隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位：隐蔽工程均需报建设单位：（略）
（五）安全施工
中标单位：（略）
（六）合同价款与支付
合同价款：双方约定由审计部门对工程造价进行审计，并以审计值为最终结算值。
23.合同价款及调整
23.2但如无变更签证，工程合同总价不予调整。
（1）本合同采用固定综合单价。
（2）变更及签证的调整：在合同价款±3%以内的（含3%）部分不予调整，超出±3%的部分予以增减，变更及签证项目的综合单价，如在投标时有相同项的，按报价时的中标价格。
没有相同项的如在投标时有相类似项的，套用施工做法相类似的综合单价，并在单价分析中置换主材价格，其它子项不变，作为此项目的综合单价，新主材价格必须经采购人：（略）
（3）无论工程变更与否，结算时本项工程的措施费均不调整。
25.工程进度款的支付
。
（七）材料设备承包
28.该工程所需的材料，按发包人要求标准，由承包人自行采购（工程中所涉及的主材均须由甲方、监理、中标单位：（略）
（八）工程变更
原则上无特殊情况工程不得发生变更，如确实需要变更，由乙方提出书面变更申请和工程造价调整的报告，经甲方同意后，由甲方报（略）教育局批准后方可实施，否则变更无效，由此造成的经济损失由乙方承担。
29.1若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人。
29.2变更工程量工程师审核时间：工程师一般在14天内予以认可。
（九）工验收及结算
32.竣工验收
32.1本工程竣工后后承包人提出申请，双方组织有关专家进行验收，达到本合同要求，双方签字盖章，其中验收费、质检费由乙方承担。
32.2承包人应在竣工验收合格后15日内将完整的一套资料交由甲方（含竣工图）
34.质量保修
建设工程保修期自验收合格之日起计算。
（十）违约、索赔和争议
35.违约
35.2因承包人未能按照协议的约定或者工程师的同意顺延的工期竣工的，每延迟一天竣工，承包人应向发包人支付违约金，每延迟一天按工程合同价款的千分之四支付违约金，工程竣工验收时，工程质量达不到投标承诺的，应由承包人无偿返修，如经过返修仍不能达到，则由发包人委托其他单位：（略）
35.3工程质量违约金依据实际情况支付合同总价款的5%-20%的违约金。
37争议的解决方式：（略）
37.1若在履行合同时发生争议，首先由建设行政主管部门调解，调解不成时，可向滨州仲裁委员会提起仲裁。
3、未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。
（十一）其他
47补充条款
47.1供应商应认真踏勘工程现场。中标后，供应商无权因现场调查不周而修改有关文件或要求予以补偿。
47.2工程施工过程中项目部有关人员变动，必须提前14天用书面形式报告给发包人，经发包人同意后方可变动。工程在建期间发包人对项目经理：（略）
47.3由承包人原因造成工期延误的监理费用增加的部分由承包人承担。
47.4因发包方提出的工程量增减或工程内容有变化，按双方及有关部门签字确认工程量按实际调整。变更项目单价按承包人投标单价执行；
47.5承包人所有临时设施，工程不需要再使用时，如发包人要求拆除，承包人应立即无条件拆除。
47.6施工过程中，承包人必须接受发包人代表及监理工程师的监督，服从发包人的协调，并主动配合；如有不服，发包人有权责令其停工整顿或退场，造成的经济损失由承包人负责。
47.7施工期间，承包人要做到文明施工，材料对方整齐，保证施工现场达到“（略）”标准，在施工过程中，如受到有关部门的通报批评，则由发包人视情况对承包人进行相应的经济处罚。
47.8严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责。在施工过程中承包方应接受监理、建设单位：（略）
47.9工资保证金
乙方确保解决工人工资不拖欠问题，按照有关规定，付款时如不提供不拖欠工人工资证明，将扣留应付款的10%作为工人工资。
47.10本工程施工过程中尽量不发生签证，如确实发生需要签证确定的工程量，并需对工程造价调整的签证，必须以书面形式报教育局批准后方可签证。
47.11工程竣工后28日内乙方必须提交完整的竣工资料及竣工结算，如无按时提交，甲方有权按合同价对工程造价进行确认，而且如有调减项目甲方可单方面提交审计局审减。最后上报的竣工结算资料必须是有教育局批准的完整资料，没有教育局批准的变更及签证不得上报和进入决算。
47.12施工过程中，施工单位：（略）
工程质量保修书
发包人（甲方全称）：（略）教育和体育局
承包人（乙方全称）：（略）
为保证（略）第二、（略）面铺装项目工程（工程名称：（略）
工程质量保修范围和内容
质量保修范围为（略）第二、（略）面铺装项目涉及的全部内容。
质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起不低于六年。
质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程主体和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的。
质量保修金的返还
发包人在质量保修期满无质量问题后14天内，将剩余保修金无息返还承包人。
其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
1、
2、
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方其同签署。
发包人（公章）承包人（公章）
法定代表人（签字）法定代表人（签字）
年月日年月日
工程建设廉政协议书
工程名称：（略）
甲方：（略）教育和体育局
乙方：（略）
为了加强经济活动的监督，维护公平、公正、公开的原则和双方的合法权益，规范工程施工活动行为，保证工程施工正常秩序，抵制商业贿赂现象和不正当交易行为，防止暗箱操作和不廉洁行为的发生，经甲乙双方约定，签订本协议，同时以乙方工程款作为廉政约定保证金。
一、甲方廉政责任
1.严格遵守国家政策法令和廉政规定，恪守职业道德。
2、甲方工作人员及其家属不得以任何形式或名义索要、接受乙方的红包、礼金、有价证券、礼品和其他馈赠。
3、甲方工作人员及其家属不得以任何形式或名义按受乙方的请吃、请钓、旅游和各类娱乐消费活动。
4、甲方工作人员不得以打“业务牌”的形式接受乙方钱物。
5、甲方工作人员及其家属不得在乙方报销发票、开支费用和领取报酬。
二、乙方的廉政责任
1.严格遵守国家政策法令和廉政规定，恪守职业道德。
2、不发生商业贿赂行为，在工程施工过程中，对甲方不以任何借口和方式：（略）
3、在工程施工过程中，（略）与业主之间的各项工程事宜，不发生任何可能影响公正的言行。
4、诚信自律。严格按照合同（或协议）约定，规范材料供应过程，不发生偷换材料、供应数量不符、恶意抬价，以及其它不正当供应行为。
三、违约处罚
1、甲方工作人员及其家属发生违约行为，一经查实，（略）有关规定给予严肃处理，并由甲方给予举报人（略）元的奖励。甲方为举报人保密。
2、乙方发生违约行为，甲方依照协议根据情节轻重扣除乙方相应的廉政约定保证金，同时，乙方的工程施工合同将被废除。如因此给甲方造成其他损失，由乙方进行赔偿。
四、其他规定
1、本协议在乙方向甲方递交供应合同时一并签订，并作为供应合同的附件之一，并具有同等法律效力。
2、本协议一式三份，甲乙双方及甲方监督部门各执一份。
3、甲方举报电话：
（略）举报电话：举报地址：（略）
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
经办人：（签字）经办人：（签字）
施工安全协议书
建设单位：（略）
承包单位：（略）
工程名称：（略）
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患发现一次罚款（略）元。乙方在24小时内完成整改，若24小时内未完成整改甲方将加倍处罚。
二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对（略）域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
三、安全用电
1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。
2、保证B级配电箱以下（略）域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。
3、执行临时用电安全技术交底制度，对（略）域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。
5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。
机电设备使用
1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位：（略）
2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位：（略）
人员安全
1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。
2、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。
六、违反安全管理规定处罚办法
1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款（略）～（略）。
2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽未佩带安全帽进入现场罚款10元。
3、不允许施工人员酒后作业酒后进入现场罚款100元。
4、高空作业不系安全带罚款500元。
5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款100元～（略）。
6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款100元。
7、罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。
本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。
本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。
甲方单位：（略）
代表人：项目负责人：
2019年月日2019年月日