广西烟草全国统一专卖监管平台省级专卖监管子系统拓展延伸项目招标公告

（略）（略）拓展延伸项目招标公告
(（略）：HG2024-YC249)
项目所（略）：广西壮族（略），（略）
一、招标条件
（略）（略）拓展延伸项目己由项目审批/核
准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金447.4万元，（略）广西壮
（略）。本项目已具备招标条件，现招标方式：（略）
二、项目概况和招标范围
规模：447.4万元
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(001)（略）（略）拓展延伸项目；
三、投标人资格要求
(（略）（略）拓展延伸项目)的投标人资格
能力要求：2.1国内合法注册（指按国家有关规定要求注册的），具有满足本项目需求供货
或服务能力的企业法人；2.2本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投
标；2.3在“信用中国”网站(（略）.cn)、“（略）”网站
(（略）.cn)（略）站被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单或政
府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不具备投标资格：2.4参与采购活动前三年内
因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万以上金额罚款等
行政处罚的供应商，不具备投标资格；2.5参与采购活动前三年内，在“（略）”
(（略）.cn)或生效的刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书等，存在
投标单位：（略）
采购活动中有行贿行为的，视同投标单位：（略）
受烟草行业、广西烟草商业或采购人：（略）
采购活动：2.6被列入烟草行业、广西烟草商业或采购人：（略）
商，不具备投标资格：2.7被列入烟草行业、广西烟草商业或采购人：（略）
主要负责人和行贿人，在禁止期限内，上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人
的其他企业，均不允许参加本项目招标活动：2.8不允许非法转包、分包；2.9投标人与获
取招标文件时的报名人不一致的，不予受理。；
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取：（略）
获取：（略）
获取：（略）
并下载电子招标采购文件（首次登录须完成注册），逾期将无法办理采购文件等资料下载。
五、投标文件的递交
递交截止时间：2024年05月21日09时00分
递交方式：（略）
交
六、开标时间及地点：（略）
开标时间：2024年05月21日09时00分
开标地点：（略）
七、其他
（略）（略）拓展延伸项目（项目编
宏冠
（略）：HG2024-YC249),（略），招标项目资金由招标
人自筹，资金已落实。出资比例为100%。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向
的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。1项目概况与招标范围1.1招标内容：广西
（略）
（略）（略）拓展延伸1项，如需进一步了解详细内容，
详见招标文件第三章“采购需求”。1.2上限控制价：人民币447.4万元（含税）。1.3交付
使用期：2024年7月20日前在招标人：（略）
定地点：（略）
本项目需求供货或服务能力的企业法人；2.2本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用
进口产品参与投标；2.3在“信用中国”网站(（略）.cn)、“中国政府采购
（略）”网站(（略）.cn)（略）站被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体
名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不具备投标资格；2.4参与采购活动
前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万以上金
额罚款等行政处罚的供应商，不具备投标资格；2.5参与采购活动前三年内，在“中国裁判
（略）”(（略）.cn)或生效的刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书等，
存在投标单位：（略）
与的采购活动中有行贿行为的，视同投标单位：（略）
已接受烟草行业、广西烟草商业或采购人：（略）
本次采购活动；2.6被列入烟草行业、广西烟草商业或采购人：（略）
供应商，不具备投标资格；2.7被列入烟草行业、广西烟草商业或采购人：（略）
表人、主要负责人和行贿人，在禁止期限内，上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际
控制人的其他企业，均不允许参加本项目招标活动；2.8不允许非法转包、分包：2.9投标
人与获取：（略）
资格审查标准和内容见招标文件第四章“评标办法”。4招标文件的获取：（略）
上报名，线下投标、评标（评审）。4.2凡有意参加的供应商，请于北京时间2024年4月28
日至2024年5月15日23：59止，（略）
支付采购文件费用并下载电子招标采购文件（首次登录须完成注册），逾期将无法办理采购
文件等资料下载。具体操作：（略）主页，第一步【招标
执行】-【我要参与】-【立即参与】（参与多标段的需要选择相应标段）；第二步【招标执行】-
【我的项目】-【购买文件】-【付款】第三步【招标执行】-【我的项目】-【文件下载】。（如
工程
（略）操作相关疑问，咨询电话：（略）2)4.3采购文件售价人民币250元/套，费
用在线支付，售后不退。支付完成可在线自助开票。具体操作：登录广西交投宏冠电子招标
（略），点击【采购执行】-【订单开票】。4.4编制投标文件无需使用CA。5投标文
件的递交5.1提交投标文件截止时间和开标时间：2024年5月21日09：00（北京时间）5.2
85848
投标和开标地点：（略）
送达的或者未送达指定地点：（略）
（略）站、（略）网站、中国招标投标公共服
（略）、（略）、（略）上发布，其他媒
介转载无效。
八、监督部门
（略）规范管理办公室。
九、联系方式：（略）
招标人：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：/
电子邮件：/
招标代理：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）
电子邮件：（略）@qq.com
招标人：（略）
(签名)
招标人：（略）
(盖章)
（略）48
原文图片下载0.png
原文图片下载1.png
原文图片下载2.png
原文图片下载3.png